Договор № ____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Михайлов Леонид Владимирович, действующий на основании Свидетельства серия 61 №007510013 от 13.02.2013г., ОГРНИП 313615404400037, именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   • Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью, выполнить работы по изготовлению и установке рекламных носителей.
   • В Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью, определяются объем выполняемых работ, технические условия и требования, порядок и сроки выполнения работ, их стоимость и условия оплаты.
   • Оплата по счетам, выставленным Заказчику Исполнителем, производится на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
   • Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
   • Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.
   • Если от Заказчика в течение 3-х дней с момента фактического выполнения работы не поступил мотивированный отказ или замечания по доработке, работа считается выполненной полностью и с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

• Качественно выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
• Поставить к месту выполнения работ все необходимые приспособления (лестницы, спец. техника, автотранспорт, инструмент с расходными материалами к нему) для проведения работ по настоящему Договору.
• Соблюдать все необходимые мероприятия по технике безопасности в период выполнения работ.
• По завершении работ по монтажу произвести уборку, вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ.
• Исполнитель гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, предоставленные по настоящему Договору, будут новыми и хорошего качества.
• При отсутствии технического задания, составленного Заказчиком, Исполнитель в праве самостоятельно определять способы выполнения работ, указанных в Приложениях к настоящему Договору, и по своему усмотрению использовать крепежные изделия по форме, размерам, цветам, классам прочности и др. характеристикам. Данные способы работ и примененные материалы признаются Заказчиком соответствующими надлежащему качеству.
• Исполнитель имеет право требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
• В случае невозможности выполнения работ по Договору или Приложениям к нему Исполнитель немедленно уведомляет Заказчика о причинах невыполнения заказа, и в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления согласует с Заказчиком возможность продолжения проведения работ при иных условиях, которые оформляются отдельным соглашением, или расторгает Договор. При этом оплата производится по фактически произведенным затратам и работам, которые рассчитываются по существующим расценкам Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

• Назначить своего представителя, уполномоченного решать текущие организационные вопросы во время подготовки и проведения монтажных работ, осуществлять контроль и приемку работ по Договору.
• Обеспечить готовность места монтажа к моменту начала на нем работ, выполняемых Исполнителем.
• Обеспечить допуск представителей Исполнителя к месту монтажа для выполнения работ, возможность парковки автотранспорта и спецтехники Исполнителя.
• Обеспечить возможность подключения на объекте электрооборудования и инструмента, не далее 20 (двадцати) метров от места проведения монтажных работ.
• Самостоятельно подвести электропитание для рекламного носителя на фасад здания не дальше 3 (трех) метров до места размещения рекламного носителя. Подводка электропитания должна производиться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), иных нормативно-правовых актов, и соответствовать параметрам подключаемого объекта.
• Обеспечить приемку работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
• Оплатить предоставленные услуги в полном объеме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
• Заказчик вправе запросить цветовую пробу для точного воспроизведения оттенков цветов, если это оговорено между сторонами. Цветовой пробой является образец, отпечатанный на том же оборудовании и на том же материале, что и предполагаемая работа, в количестве и размерах, определяемых Исполнителем. Цветовая проба на полиграфическую продукцию способом офсетной печати не возможна.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   • Стоимость оказанных услуг и порядок оплаты устанавливается в соответствии с Приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью.
   • Фактом исполнения обязательств по настоящему договору считается подписание обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
   • Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора, согласно п.2.2 Приложения к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
   • Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
   • Все взаиморасчеты между Сторонами производятся в валюте Российской Федерации — в рублях.

• ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
• После выполнения своих обязанностей Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней передает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
• Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный письменный отказ от подписания, требования которого не могут выходить за рамки соответствующих Приложений к настоящему Договору.
• В случае нарушения Заказчиком сроков, установленных п. 5.2. настоящего Договора, услуги по Договору считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и последующие претензии Заказчика не принимаются.
• В случае получения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний Акт выявленных недостатков, с перечнем необходимых работ и сроков их выполнения.
• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
• За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
• В случае нарушения сроков выполнения работ, а также устранения неисправностей в течение гарантийного срока, по вине Исполнителя, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости Договора.
• За задержку оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему договору Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости Договора.
• Штрафные санкции оплачиваются по счетам, предъявленным Стороной в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования другой Стороной.
• Заказчик принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к содержанию и форме своих услуг, а также по использованию в них знаков, маркировок, наименований и др.
• Заказчик несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность размещаемых в их рекламных и/или рекламно-информационных материалах информации в соответствии с действующим законодательством РФ.
• После согласования дизайн-макета текстовая и цветовая часть признается утверждённой Заказчиком и принятой Исполнителем к производству работ. Все неточности, ошибки, запятые, несоответствие цвета, и т.д., установленные после согласования дизайн-макета не являются основанием для исправления заказа за счет Исполнителя. Фактом согласования дизайн-макета Заказчиком служит подписание дизайн-макета, либо положительное одобрение в переписке по электронной почте, WhatsApp, Telegram, Viber
• Претензии по цветовым характеристикам рекламных носителей (бледность, яркость, насыщенность, не соответствие цвета ожиданиям заказчика и т.д.) без изготовления цветовой пробы, согласно п 3.8 настоящего Договора не принимаются, продукция считается изготовленной в надлежащем качестве.
• Заказчик ознакомлен с правилами размещения рекламных и информационных конструкций, установленных в населенном пункте, на территории которого производится размещение данных конструкций.
• Исполнитель не несет ответственности за информацию, помещенную в рекламном и/или рекламно-информационном материале Заказчика.
• Заказчик не в праве требовать от Исполнителя возмещения косвенных убытков, а также упущенной выгоды, возникших в результате выполнения работ по настоящему договору и Приложениям к нему.
• Заказчику известно, что при проведении работ согласно настоящему Договору и/или Приложений к нему допускается возникновение технологических отверстий как на самих рекламных носителях, так и на местах их крепления/размещения. Исполнитель не несет ответственность за устранение данных отверстий, последствий их возникновения, а также результатов воздействия рекламных носителей на конструкции или поверхности их размещения.
• Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены компетентным государственным органом.
• ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
• Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субподрядчиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
• Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.
• Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через десять дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и сообщить о восстановлении нормальных условий.
• Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
• Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
• Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
• Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияют на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обязательств.
• ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• Исполнитель гарантирует своими силами и за свой счет устранение допущенных по его вине неисправностей в узлах крепления Рекламных носителей и других работ, оговоренных в рамках настоящего Договора, выявленных в течение срока, указанного в п.4.1 Приложения к настоящему договору.
• Гарантия не распространяется на продукцию, предоставленную Заказчиком.
• Гарантия не распространяется на полиграфическую продукцию, кроме случаев связанных с механическими повреждениями при упаковке, ошибок при подготовке файла к печати со стороны Исполнителя, неровностей порезки.
• Транспортные расходы и услуги привлечения спецтехники (либо третьих лиц) при гарантийном ремонте оплачиваются Заказчиком в отдельном порядке по существующим расценкам Исполнителя.
• Гарантийные обязательства «Исполнителя» перед «Заказчиком» действительны при обслуживании объекта силами Исполнителя в гарантийном периоде, указанном в п.4.1 Приложения к настоящему Договору. В случае осуществления обслуживания или ремонта силами Заказчика или третьих лиц Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть гарантийные обязательства.
  • Гарантийный ремонт не производится в случаях:

• Повреждений Рекламных носителей по вине Заказчика и/или третьих лиц

8.6.2 Повреждений, вызванных стихийными бедствиями, что подтверждено уполномоченными на то государственными органами (в случае наличия у Сторон разногласий по данному вопросу);

• Небрежной эксплуатации, механических повреждений, неисправности электросети, скачков напряжения в сети, отсутствия заземления, повлекших за собой неисправность рекламного носителя.
• Изменения яркости и насыщенности красок в рекламных материалах, изготовленных методом сольвентной и экосольвентной печати.
• При выявлении обстоятельств, указанных в п. 8.5. настоящего Договора, Заказчик обязуется производить ремонт по существующим расценкам Исполнителя.

• Порядок устранения неисправностей в гарантийный период:

8.7.1 При выявлении неисправностей, возникших в результате некачественно выполненных Работ, оговоренных в настоящем Договоре, представитель Исполнителя обязан прибыть на место для ее устранения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика, либо уведомить Заказчика об изменении сроков проведения ремонтных работ.

• В случае объективной невозможности на месте восстановить работу и/или качество, характеристики Рекламных носителей, Исполнитель в течение суток представляет Заказчику Протокол осмотра Рекламных носителей с перечнем мер и указанием сроков, необходимых для восстановления ее работы, качества и характеристик.
• Факт восстановления полноценной работы, качества и характеристик Рекламных носителей может быть зафиксирован Сторонами в совместном Акте.
• Временные рамки, отведенные на устранение неисправности, восстановление работы, качества, характеристик Рекламных носителей могут быть расширены, если Исполнитель установит, что при существующем уровне технологий данные работы не могут быть произведены в отведенный срок.

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
• Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим Стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или, в частности, какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.
• Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его истечения/прекращения.
• Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне в соответствии с действующим законодательством РФ.
• ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  • Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
  • Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
  • Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней с момента их отправки, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором.
  • Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
  • При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Изменение положений настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если эти изменения разрешены законодательством РФ. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
• Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены надлежащим образом и подписаны обеими Сторонами.
• Исправления в договоре в соответствии с ГК РФ запрещены. Споры, возникающие при заключении Договора, оформляются протоколами (разногласий, урегулирования).
• СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
• Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
• Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. При этом Стороны обязаны провести окончательные взаиморасчеты. Основанием для проведения Сторонами окончательных расчетов при расторжении договора является двухсторонний акт сверки взаиморасчетов.
• Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с обязательным уведомлением друг друга не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.
• АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН